施工合同

热门施工合同

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编整理的热门施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：______

乙方：______

依照《建筑法》《民法典》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将(工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。

一、工程概况

1工程名称：______

2工程地点：______

3工程内容：______

4承包方式：______

二、工程承包范围

施工蓝图所包括的所有外墙外保温。

三、合同工期

1、工程从________年____月____日开始到________年____月____日结束，工程有效工期为天。

2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。

3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施，乙方没拖延一天甲方将终于元的罚款。

四、质量要求

1、乙方应根据《建筑工程施工质量验收统一 ……此处隐藏17332个字……_________________仲裁委员会仲裁。

（2）依法向人民法院提起诉讼。

第十一条几项具体规定

1

3.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。

（如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担）1

3.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。

1

3.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分

第十二条其他约定事项：__________________________________________________________。

第十三条附则

1

5.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

1

5.2本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。

1

5.3本合同签订后工程不得转包。

1

5.4本合同一式______份，双方各执______份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日